Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği

Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği için aşağıda iki seçenek sunulmuştur. Sözleşmenizi çevrimiçi olarak oluşturabilir veya örnek dosyayı indirip kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz:

Çevrimiçi Oluştur Örnek Dosyayı İndir

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi oluşturun. Tüm alanlar doldurulmalıdır, böylece sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmayı net bir şekilde ifade edebilir. Örnek bilgilerle her adımda size rehberlik edeceğiz.

Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi

1. Tarafların Bilgileri



2. Sözleşmenin Konusu

3. Hizmet Tanımı

4. Ücret ve Ödeme Koşulları

5. Sözleşme Süresi

6. Tarafların Yükümlülükleri

7. Fesih Koşulları

8. Gizlilik ve Güvenlik

9. Uyuşmazlık Çözümü

10. İletişim Bilgileri


11. Beyan ve İmzalar


PDF

WORD

Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği (1)
Taraflar:
[Arsa Sahibinin Adı ve Soyadı]
[Adres]
[Telefon Numara]
[E-posta]
Müteahhittin:
[Müteahhittin Adı ve Soyadı veya Şirket Adı]
[Adres]
[Telefon Numara]
[Şehir], [Tarih]
Konu: Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi


Sayın [Müteahhitin Adı],
Bu sözleşme ile arsa sahibi olarak, [Adres veya Proje Bilgisi] üzerindeki müteahhitlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, taraflar arasında aşağıdaki şartlar doğrultusunda bir sözleşme yapılmıştır.
Sözleşmenin Amacı:
Bu sözleşmenin amacı, arsa sahibi ve müteahhit arasında yapılacak inşaat projesinin detayları ve sözleşme şartlarının belirlenmesidir.
Proje Bilgileri:
[Proje Adı] – [Proje Tanımı – Kapsamı, inşaat süresi, teslim tarihi vb.]
Ödeme Koşulları:
[Proje bedeli, ödeme planı, taksitler, ilave masraflar vb.]
İşin Süresi:
[İşin başlama ve bitiş tarihleri, gecikme durumunda izlenecek yollar.]
Sorumluluklar:
[Tarafların sorumlulukları, kaliteli iş yapma yükümlülüğü, iş güvenliği gibi konular.]
İhtilafların Çözümü:
[Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların hangi mahkemelerde çözüleceğine dair hükümler.]
Taraflar, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde bu sözleşmeyi kabul edip imzaladıklarını beyan ederler.
Saygılarımla,
[İmzanız]
[Arsa Sahibinin Adı]


Ekler:
  • Proje Planı
  • Maliyet Analizi
  • İnşaat İzinleri
Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği (2)
Taraflar:
[Arsa Sahibinin Adı ve Soyadı]
[Adres]
[Telefon Numara]
[E-posta]
Müteahhittin:
[Müteahhittin Adı ve Soyadı veya Şirket Adı]
[Adres]
[Telefon Numara]
[Şehir], [Tarih]
Konu: Arsa Sahibi Müteahhit İlişkisi Hatırlatma


Sayın [Müteahhitin Adı],
Önceki sözleşmemizde belirttiğimiz gibi, arsa müteahhitlik sürecini hatırlatmak ve sözleşme koşullarını güncellemek istiyoruz. [Proje Bilgisi] hakkında ilerlemeleri belirtmek önemlidir.
Önceki Sözleşme Üzerine Bilgiler:
[Önceki sözleşmenin tarihini, önemini ve bugüne kadar gelişmeleri belirtin. Örnekler: 1. Yapılan işlerin durumu 2. İlgili belgeler 3. Projeye ilişkin güncellemeler.]
İşbirliğinin Önemi:
[Taraflar arasında pozitif bir işbirliğinin sürdürülebilirliği ve projeye olan etkileri.]
İlerleme Sağlama:
[Süreçle ilgili iletişim kurma ve gerektiğinde güncellemeler yapma niyetiniz.]
İşbirliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Geri dönüşünüzü dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımla,
[İmzanız]
[Arsa Sahibinin Adı]


Ekler:
  • Önceki sözleşme belgeleri
  • Proje ilerlemesi raporları
  • İlgili izin belgeleri

Aşağıda Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği için iki farklı belge örneği bulabilirsiniz. Bu belgeler güvenilir kaynaklardan hazırlanmış olup, kendi sözleşmenizi oluştururken size rehberlik edebilir:

PDF 1 (Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği) PDF 2 (Müteahhit Sözleşmesi Örneği)

Arsa Sahibi Müteahhit Sözleşmesi Örneği